+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Типовой договор на установку дверей межкомнатных

ИП Костин О. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора возможно указать иные условия. Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: УСТАНОВКА ДВЕРИ своими руками ПРАВИЛЬНО ПОШАГОВО ПОДРОБНО full proper installation interior doors

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда на монтаж

Описание документа. Ремонт дверей — один из частых вопросов, возникающих у владельцев недвижимости. Услуги в этой сфере пользуются неизменно высоким спросом, а цены на установку весьма варьируются. Так как результатом этих отношений должен являться овеществленный результат - установленная дверь, то и отношения эти следуют квалифицировать в качестве подрядных. Однако указание в соглашении положений, составляющих один только предмет договора, также неоправданно, следует обратить внимание на иные нюансы, регулирующие отношения сторон и оказывающие существенное влияние на степень их удовлетворенности сложившимися правоотношениями.

Для подряда специфично, например, привлечение субподрядчиков к осуществлению работ, если не указано иное, подрядчик вправе привлекать к выполнению работ субподрядчиков, что для заказчика, желающего установить дверь к себе в жилище, может быть нежелательно. Требуется подготовить образец договора на установку дверей, который будет в дальнейшем использоваться для оформления отношений с заказчиками.

Конечно, наверняка заготовку для текста можно найти и в Интернете. Договор на установку двери металлической, не отличающийся существенно от предыдущего варианта, вполне может быть составлен и с помощью юристов, которые также захотят получить оплату за свою работу. Однако существует и более практичная альтернатива, а именно использование нашего сервиса, где представлено множество интерактивных шаблонов договоров на самые разные случаи жизни.

Среди прочего, здесь же можно подготовить договор на установку двери, скачать его. Договор на установку входной двери лучше заключить в письменной форме с указанием гарантийных обязательств. В сервисе можно скачать договор монтажа противопожарных дверей, образец которого содержит все необходимые условия и приложения. Скачать пакет документов Дата актуализации: Полезная информация. Конструктор документов.

Договор подряда. Договор на установку дверей межкомнатных, металлических : образец. С этим шаблоном часто используют: Договор подряда Договор на монтаж отопления Договор монтажа демонтажа оборудования Договор монтажа металлоконструкций Договор на монтаж оборудования Договор на установку окон.

Популярные документы и процедуры: Скачать договор купли продажи транспортного средства Пример договора купли продажи Скачать образец трудового договора Скачать акт выполненных работ Скачать образец должностной инструкции Образец ходатайства в суд.

Договор на установку дверей

Образец договора на выполнение работ по установке дверей. Мы делаем сложные дела простыми. Опыт адвокатов более 8 лет. Чем мы можем Вам помочь? Задать вопрос юристу. Услуги гражданам. Предмет Договора 1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Выполняя работы, Исполнитель руководствуется действующим законодательством для работ подобного рода.

Порядок сдачи и приемки работ 2. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами. Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 3 трех рабочих дней с момента его получения от Исполнителя или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ. Права и обязанности Исполнителя 3.

Исполнитель обязуется: 3. Выполнять работы собственными силами, средствами, материалами, оборудованием, принадлежащим Исполнителю. Вместе с актом выполненных работ предоставить Заказчику надлежаще оформленные счет и счет-фактуру. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда, с представлением копий таких договоров.

При выполнении работ соблюдать установленные действующим законодательством нормы и правила по технике безопасности, охране труда, экологической и пожарной безопасности. Обеспечить выполнение работ персоналом соответствующей квалификации. В случае необходимости своими силами и за свой счет получить согласования и разрешительную документацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора. Немедленно ставить Заказчика в известность о случаях возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению работ по Договору.

После принятия результата работ предоставить Заказчику гарантийный талон на результат работ. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, возникшие при исполнении Договора.

Исполнитель имеет право: 3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Договора. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору. Обязанности Заказчика 4. Заказчик обязуется: 4. Принимать выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором. Оплатить выполненные работы в размере, указанном в пункте 5.

Обеспечить доступ Исполнителя в помещения для выполнения работ по настоящему Договору. Цена и порядок расчетов 5. В указанную в п. Договора цену включена стоимость работ по изготовлению, доставке, монтажу дверных коробок металлопластиковых перегородок, металлопластиковых дверей , демонтажу и утилизации старых дверных коробок-полотен, а также стоимость расходных материалов, используемых при выполнении работ, в том числе петель, засовов, шпингалетов, дверных замков, краски.

Цена подлежащих выполнению работ является фиксированной и пересчету не подлежит. Заказчик производит оплату выполненных работ в объеме, указанном в пункте 5. Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 Десяти рабочих дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем, счета-фактуры и подписанного Сторонами акта выполненных работ. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Гарантии 6. Гарантийный срок на результат работ составляет 12 двенадцать месяцев со дня их принятия Заказчиком. Гарантийное обслуживание результата работ осуществляет Исполнитель производитель на основании гарантийного талона, надлежащим образом заполненного Исполнителем. Ответственность сторон 7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств в том числе гарантийного обязательства , предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

Сторона освобождается от уплаты неустойки штрафа, пени , если докажет, что неисполнение и или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель. Срок действия Договора 8. Прекращение окончание срока действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему за исключением гарантийного обязательства, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место, при исполнении условий настоящего Договора.

Порядок разрешения споров 9. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. Достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Свердловской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 20 Двадцать календарных дней с даты ее направления. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации учреждения , предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации учреждения , которой направлена претензия.

При необходимости в подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.

Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае не получения ответа на претензию в течение 30 тридцати календарных дней с момента ее направления по надлежащему адресу, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд за разрешением спора.

Порядок расторжения Договора Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, в случае случаях нарушения Исполнителем существенных условий Договора.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Исполнителю. При одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым через 10 Десять дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Датой надлежащего уведомления признаётся дата получения Стороной подтверждения о вручении другой Стороной данного уведомления. Для Заказчика такой датой также является дата получения информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в Договоре.

При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Форс-мажор Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.

Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на все время действия соответствующего обстоятельства.

Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее 3 трех дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону.

Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом, выданным соответствующим компетентным органом.

Если указанные обстоятельства будут длиться более 3 трех месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив другую Сторону за 10 десять календарных дней до даты расторжения.

В этом случае Стороны обязаны произвести взаимные расчеты и впоследствии не вправе требовать друг от друга возмещения каких-либо убытков. При этом гарантийные обязательства Исполнителя на поставленный товар сохраняются. Особые условия Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон, вступают в силу после подписания уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Оба экземпляра настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу. Закажите услугу у юриста. Услуги бизнесу. Главная О компании Услуги Вопрос-ответ. Полезное Контакты Статьи.

Екатеринбург pravobez mail. Услуги Бизнесу. Защита прав потребителя. Договорная работа. Трудовые споры. Юридический аутсорсинг. Семейные споры. Взыскание дебиторской задолженности. Жилищные споры. Регистрация ЮЛ и ИП. Оформление наследства. Банкротство ЮЛ и ИП.

Земельные споры. Споры с Поставщиками.

В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется провести работы по установке дверей и порталов на объекте Заказчика , а Заказчик обязуется принять и уплатить за нее определенную настоящим договором цену. Перечень работ, их стоимость и общая сумма договора определяются в Счете Приложение 1 , который является неотъемлемой частью настоящего договора. Установить Заказчику двери и порталы с надлежащим качеством и в обусловленный настоящим договором срок.

ИП Костин О. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора возможно указать иные условия.

Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете Приложение N 1. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком.

Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в договоре сумму. В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа.

Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы дверные блоки и фурнитуру в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации. Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами. Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др.

Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал коробку, наличник, замок и прочие материалы и фурнитуру , обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой, сохранность неподготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.

Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки явные недостатки. Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.

В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Предмет Договора1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Выполняя работы, Исполнитель руководствуется действующим законодательством для работ подобного рода.

Порядок сдачи и приемки работ2. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами. Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 3 трех рабочих дней с момента его получения от Исполнителя или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ. В соответствии с условиями настоящего договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика в установленный договором срок выполнить работы по монтажу оборудования перечень работ, их объем и виды указываются в соглашении , а заказчик обязуется принять результат работ и уплатить подрядчику обусловленную соглашением цену.

Способы выполнения работ определяются сторонами в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью договора подряда на монтаж оборудования. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ определяются участниками сделки в соответствующих перечнях, являющихся неотъемлемой частью соглашения. Уточняется, на кого возлагается обязанность по предоставлению материалов и оборудования. Передача материалов и оборудования оформляется актами приема-передачи.

Срок действия соглашения. Договор вступает в силу с даты или события и действует до даты или события. Указываются соответствующие даты или события. Права и обязанности сторон. Сроки выполнения работ.

Указываются дата начала и окончания работ, а также промежуточные сроки. Уточняются условия и порядок переноса сроков начала и окончания работ. Стоимость работ и порядок расчетов.

Порядок сдачи и приема работ по монтажу оборудования. Ответственность сторон. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с условиями договора и законодательством России. Прочие условия. Список приложений. Адреса и реквизиты сторон. Подписи сторон. Заказчик гарантирует готовность объекта к проведению монтажных работ, любой выезд на неподготовленный к монтажу продукции объект оплачивается отдельно.

Форс-мажор 5. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Ремонт дверей — один из частых вопросов, возникающих у владельцев недвижимости.

Услуги в этой сфере пользуются неизменно высоким спросом, а цены на установку весьма варьируются. Так как результатом этих отношений должен являться овеществленный результат — установленная дверь, то и отношения эти следуют квалифицировать в качестве подрядных. Обеспечить качество подготовки проемов и стен в соответствии с Требования к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции Приложение 6 к Договору на изготовление устанавливаемой продукции.

Присутствовать при проверке проемов по п. Способ установки дверного блока — по уровню по стене иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери. Установка доборов в день установки ; доборы не устанавливаются после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной. Прочие условия 8. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются.

По окончании работ уведомить Заказчика о готовности результата работ к приему-передаче, согласовать с Заказчиком дату приема-передачи дверей, подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результатов работ, доставить Заказчику своими силами за свой счет изготовленные двери и передать их Заказчику вместе с оригиналами документов, перечисленных в п.

Срок выполнения Подрядчиком обязанностей по изготовлению дверей откладывается на время, затраченное на дополнительное согласование условий работ. Принять результат работы в день, согласованный Сторонами, и оплатить работу Подрядчика в срок, предусмотренный настоящим договором. Основания и порядок расторжения сделки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию подрядчика или заказчика по основаниям, предусмотренным условиями договора и законодательством России.

Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон обязательным. Определившись с компанией, которая будет устанавливать двери, окна или мебель в квартире, доме, производственном, общественном помещении или офисе, частным лицам и организациям необходимо заключить договор. Этот документ определяет взаимоотношения Исполнителя с Заказчиком. В документе указываются реквизиты сторон с контактной информацией, описывается вид и метод выполнения заказа, стоимость доставки и установки, устанавливаются сроки выполнения соглашения, способ доставки изделий, место, где будет осуществляться монтаж.

Необходимо обязательно включить описание предмета договора, его характеристик, количества и марки комплектующих. Отдельно оговариваются виды, объемы и стоимость дополнительных услуг, число рабочих, необходимых для выполнения работ, указанных в соглашении. В договор включается пункт, определяющий санкции к Исполнителю и Заказчику в случае нарушения с их стороны условий сделки. Подписать документ должны обе стороны, получив каждая по экземпляру.

Этот пункт должен присутствовать в любом договоре. Именно предмет договора определяет дальнейшие условия, в том числе, права и обязанности сторон. Ненадлежащее исполнение сторонами своих обязанностей может привести к печальным последствиям: штрафным санкциям, выплате пени, предусмотренных законодательством, необходимость возвещения убытков, расторжению договора, судебным разбирательствам.

Бывают ситуации, когда исполнитель во время переговоров озвучивает один срок установки, а в договоре фигурирует другой, установленный с большим запасом. Нужно понимать, что подписав документ с зафиксированным периодом проведения работ, потом ссылаться на устные договоренности бесполезно.

Как видно на фото, некоторые поставщики услуг отказываются от части ответственности при срыве сроков. В этом пункте определяется стоимость работ, размер предварительной оплаты и порядок последующих расчетов.

Оговаривается форма взаиморасчетов наличная или перечисление. При проведении приемки следует быть внимательным, так как по поводу обнаруженных впоследствии недочетов выставлять исполнителю претензии бесполезно, исключая предусмотренные в гарантийных обязательствах моменты.

Качество работы, выполненной исполнителем, должно соответствовать тем условиям, которые были оговорены в договоре. В этом разделе указывается информация по периоду, в течение которого исполнитель отвечает за недостатки, выявленные в его работе.

К этому пункту следует отнестись с повышенным вниманием, так как именно в нем и в Приложениях указываются конкретные требования заказчика.

Исполнитель может в письменной форме зафиксировать меры, которые должен принимать Заказчик для обеспечения правильной эксплуатации установленных дверных блоков. Ответственность сторон за ненадлежащее выполнение условий договора установлена действующим законодательством. В этом пункте необходимо зафиксировать судебную инстанцию, в которую могут обратиться стороны для разрешения спорных вопросов.

Случаются ситуации, при которых стороны не могут полностью или частично выполнить условия Договора. Такие обстоятельства необходимо также зафиксировать. Торопиться с подписанием договора на монтаж дверей не следует. Необходимо тщательно проанализировать рынок, посетив несколько офисов компаний.

Сертификат соответствия системы менеджмента компании, занимающейся установкой металлических дверей. Для урегулирования правоотношений, которые возникают между продавцами и потребителями, используются положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона о защите прав потребителей. При приобретении дверей, помимо перечисленных документов, следует руководствоваться дополнительными актами, которые могут применяться в следующих ситуациях:.

Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Таможенное право.

Со скольки лет можно работать детям: что говорит закон и какие есть условия для. Дополнительное соглашение к контракту по ФЗ: образец документа и правила его оформления Дополнительное соглашение. Увольнение по соглашению сторон 1 ч 1 ст 77 тк рф При увольнении по.

договор на установку дверей

В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется провести работы по установке дверей и порталов на объекте Заказчика , а Заказчик обязуется принять и уплатить за нее определенную настоящим договором цену. Перечень работ, их стоимость и общая сумма договора определяются в Счете Приложение 1 , который является неотъемлемой частью настоящего договора. Установить Заказчику двери и порталы с надлежащим качеством и в обусловленный настоящим договором срок.

Произвести работы в полном объёме, согласно Счету к настоящему договора. В случае изменения сроков проведения работ по установке, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о новых сроках проведения работ, но не менее чем за 10 Десять рабочих дней.

За 3 Три дня до начала работ предупредить Заказчика или его представителя. Заказчик лично или при посредничестве доверенного лица доверенность должна быть написана от руки в произвольной форме с указанием номера договора и предмета доверения обязан:.

Подписать Договор и Счет. Осуществить проверку при приемке работ согласно Счету и подписать Акт сдачи-приемки работ. Предъявить Исполнителю претензию в письменной форме, по замеченным при приемке или в процессе эксплуатации недостаткам выполненных работ, в течение 14 дней с момента получения. Обеспечить допуск на объект проведения работ установщиков дверей.

Обеспечить подготовку проемов под установку дверей и порталов в соответствии с Требованиями к размерам проемов под двери Приложение 2 к Договору на изготовление устанавливаемой продукции.

Обеспечить качество подготовки проемов и стен в соответствии с Требования к подготовке помещения в целом, проемов и стен для установки продукции Приложение 6 к Договору на изготовление устанавливаемой продукции. Присутствовать при проверке проемов по п. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных п.

В случае существенного нарушения качества выполняемых работ - обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков - Заказчик вправе отказаться от исполнения работ по данному договору и потребовать возврата уплаченной за работы денежной суммы. За несвоевременное выполнение работ по вине Исполнителя последний уплачивает Заказчику штраф в размере 0.

Исполнитель отвечает за недостатки выполненных работ, если Заказчик докажет, что недостатки возникли не вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации дверей. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в установленном законом порядке. Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей Стороне. Заказчик гарантирует готовность объекта к проведению монтажных работ, любой выезд на неподготовленный к монтажу продукции объект оплачивается отдельно.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон , и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

Сторона , которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. При не достижении согласия споры между сторонами подлежат рассмотрению в соответствующих судебных органах.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается в момент подписания Акта сдачи — приемки работ. По другим основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством. Изменения и дополнения к настоящему договору регулируются Дополнительными соглашениями , которые становятся неотъемлемой частью настоящего договора после их подписания полномочными представителями Сторон.

По всем остальным вопросам, которые не были отражены в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего договора, теряют юридическую силу.

Стороны обязаны в пятидневный срок сообщать об изменении своего юридического и фактического адреса, изменении организационно — правовой формы и банковских реквизитов. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Москва, ул. Цандера, д. Северный, 33 Адрес для переписки : , Москва, просп.

Вернадского, д. Договор на установку дверей. Информация Документы Договор на установку дверей. Документация Полный пакет Политика конфиденциальности Правила обращения с продукцией Требования к размерам проемов под двери Требования к качеству изготовления продукции Требования к подготовке помещения, проемов и стен Требования к качеству изготовления дверей и мебельных фасадов из массива дуба. Написать письмо Кому:. Владимир - коммерческий директор Елена - менеджер "Экспострой" Инна - менеджер "Экспострой" Владислав - инженер-конструктор Анастасия - информация по заказам Руководство компании М.

Зуев - Генеральный директор Заказать звонок.

Образец договора на выполнение работ по установке дверей

Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора возможно указать иные условия.

Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете Приложение N 1.

В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком. Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в договоре сумму.

В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа. Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы дверные блоки и фурнитуру в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации.

Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами. Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал коробку, наличник, замок и прочие материалы и фурнитуру , обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой, сохранность неподготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.

Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица.

Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки явные недостатки. Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.

В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Договор об оказании услуг по установке дверей Тематика документа: Договор на оказание услуг, аутстаффинга, аутсорсинга. Предмет договора 1. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков.

Порядок приема работ и расчетов по договору 2. Работы просчитываются по прейскуранту. Права и обязанности сторон 3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. Рекомендации по эксплуатации изделия 4.

Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур. Гарантийные обязательства 5. Условия выполнения работ 6. Добор устанавливается с противоположной стороны от петель. Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями. Виды работ обязательные для согласования Подрядчика с Заказчиком: 7.

Прочие условия 8. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются. Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора: Смета Приложение N 1. Договор об оказании услуг по уборке территории Договор оказания услуг по конъюнктурному исследованию рынка Договор оказания услуг по изготовлению пищевой продукции Договор оказания юридических услуг подготовка проекта договора; стороны договора - физические лица Договор оказания услуг по управлению рыбопромысловыми судами и обеспечению их производственной и коммерческой деятельности Договор оказания услуг по защите информации договор аутсорсинга Договор оказания услуг по ведению реестра требований кредиторов Договор оказания услуг по уборке, благоустройству, проведению санитарно-гигиенических, дезинфекционных мероприятий, обеспечению пожарной безопасности, поддержанию условий по энерго-, тепло- и водоснабжению, надлежащих условий для приемки, хранения, продажи товаров выполнения работ, оказания услуг на розничном рынке Договор оказания аудиторских услуг Договор оказания услуг страхового брокера страховщику.

Важные нюансы при покупке фирмы Процесс переписки квартиры на другого человека Процесс получения визы в США Процесс продажи машины Процесс строительства гаража с бюрократической точки зрения Строительство частного дома в городской черте.

Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.

Не запоминать. Договор подряда на монтаж Договор подряда на монтаж Договор подряда составленный, на основании Гражданского Кодекса РФ, глава 37, статья Предмет договора 1. Заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить на свой риск работу по установке дверей по адресу 1.

Типовой договор на двери

Описание документа. Ремонт дверей — один из частых вопросов, возникающих у владельцев недвижимости. Услуги в этой сфере пользуются неизменно высоким спросом, а цены на установку весьма варьируются. Так как результатом этих отношений должен являться овеществленный результат - установленная дверь, то и отношения эти следуют квалифицировать в качестве подрядных.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Установка дверей. БЫСТРЫЙ СПОСОБ!!!Installation of doors. FAST WAY!!!

Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора возможно указать иные условия. Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете Приложение N 1. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком. Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в договоре сумму.

Договор на установку дверей (межкомнатных, металлических): образец

Образец договора на выполнение работ по установке дверей. Мы делаем сложные дела простыми. Опыт адвокатов более 8 лет. Чем мы можем Вам помочь? Задать вопрос юристу. Услуги гражданам.

СодержаниеОбразец договора на выполнение работ по установке дверейТиповой договор на установку дверей что заключая такой договор на установку межкомнатных дверей, сторонам.

Общая сумма: 0 Р. Входные металлические двери: что у них внутри? Как интересно покрасить межкомнатные двери. Дизайн входных металлических дверей. Доставка Товара осуществляется до подъезда.

Договор об оказании услуг по установке дверей

.

Типовой договор на установку дверей межкомнатных

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. cheyphydse

    Антон Кортнев, я всё понимаю, хорошее дело делаешь, но.